村民阻挠施工造成损失怎么赔偿

来源:邵阳网整理 2022/1/6 0:00:00 133 人看过
根据我国民法典的相关规定可知,村民应当保障村内正常的施工环境,如果因阻挠施工造成损失的,应当赔偿停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失。该类纠纷的诉讼时效为3年,施工损害方如果未在此期限主张权利的,将丧失胜诉权。

一、村民阻挠施工造成损失怎么赔偿

如果因为村民阻挠的行为给施工造成损失的,应当由村民赔偿相应的损失,如赔偿停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

《中华人民共和国民法典》第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、村民阻挠施工造成损失的诉讼时效是多久

村民阻挠施工造成损失的诉讼时效为3年,自知道损害发生之日起计算,如果权利人未在此期限主张权利的,将丧失胜诉权。

《中华人民共和国民法典》第一百八十八条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

《中华人民共和国民法典》第一百九十二条 诉讼时效期间届满的,义务人可以提出不履行义务的抗辩。

诉讼时效期间届满后,义务人同意履行的,不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已经自愿履行的,不得请求返还。

如果因为村民阻挠施工的行为造成施工方损害的,受损方有权向公民主张赔偿损失停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失,如果村民拒不赔偿的,可以通过诉讼的方式解决。如果您需要更多法律方面的帮助,欢迎到进行法律咨询。

标签:

声明:部分文章来源于网络,无法查证出处,我们只做学习使用,如不同意收录请联系网站马上删除。

延伸阅读:
学雷锋纪念日前夕 北京公交警方组织数百名“京诚客”志愿者服务地铁乘客
最高检点名“网络开盒” 林某武等人犯罪细节公布
河北省政协原党组成员、副主席姜德果严重违纪违法被开除党籍
特邀律师:
邓琼泉律师

邓琼泉律师,毕业于湘潭大学法律本科,在职(函授)中国政法大学研究生。邓琼泉律师是邵阳市的品牌律师。 作为品牌律师,应具备以下条件:一,作为品牌律师,做事先做人,应以诚信为本。二,作为品牌律...

  • 屋面防水工程保修期一般几年

    屋面防水工程保修期一般几年

    2022-01-03114人看过

    我们知道平时人们居住的房屋是很重要的,如果出现质量问题就比较麻烦,一般购买的房屋是有保修,那么屋面防水工程保修期一般几年呢?关于这个问题,下面就由小编为大家解释一下相关内容,供大家参考学习,希望对于大家有帮助。

  • 工程质量保修期期限为多久

    工程质量保修期期限为多久

    2022-01-07168人看过

    我们知道工程的实施是有一定的流程的,在实施过程中必须要保证工程的质量问题,这个是很重要的,那么工程质量保修期期限为多久呢?关于这个问题,下面就由小编为大家解释一下相关内容,供大家参考学习,希望对于大家有帮助。

  • 消防工程质量保修期是多久

    消防工程质量保修期是多久

    2022-01-06104人看过

    我们知道工程的实施质量是很重要的,如果出现质量问题的时候按照规定是有保修期的,那么对于消防工程质量保修期是多久呢?关于这个问题,下面就由小编为大家解释一下相关内容,供大家参考学习,希望对于大家有帮助。

  • 建筑工程施工许可证有效期是多久

    建筑工程施工许可证有效期是多久

    2022-01-0482人看过

    我们知道建筑工程施工的话是要经过一定的流程的,很多时候建筑施工需要有许可证明,这个是很重要的,那么建筑工程施工许可证有效期是多久呢?下面就由小编为大家解释一下相关内容,供大家参考学习,希望对于大家有帮助。

  • 道路施工震损房屋如何赔偿

    道路施工震损房屋如何赔偿

    2022-02-11106人看过

    公路施工要征收土地,道路施工时震损房屋的,是属于侵犯财产权的行为,依据对房屋造成的实际损失,由公路的施工单位承担赔偿的责任。下面由小编进行的解答,希望以下的知识对读者有所帮助。